*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


    Класификация

    • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
    • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
    • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

    Анотация

    Въпрос

    Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

    Отговор
    За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

    Р Е Ш Е Н И Е

    № 31

    гр. София, 15.06.2022 г.

    ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и втори февруари, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

    ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

    НИКОЛАЙ МАРКОВ

    като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1249 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

    Предявен е иск по чл.47, ал.1, т.5, пр.2 от ЗМТА за отмяна на арбитражно решение от 15.02.2021 г. по арбитражно дело №13/2007 г. на Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата, в частта, с която Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ е осъдено да заплати на „Станилов“ ЕООД, „Хайлит & Вьорнер бау“ ГмбХ и „Старт инженеринг“ АД в качеството им на съдружници в консорциум „Валтер –Хайлит СС“: 1. Сумата от 519 000.88 евро, обезщетение за вреди, произтичащи от разходи, направени в периода от 12.02.2004 г. – 20.08.2004 г., поради грешки и пропуски в тръжната документация и в проектите за строителство на сметище П., заедно с договорна лихва в размер на 87 871.09 евро за забава в плащането на главницата за времето от 28.03.2005 г. до 10.09.2007 г., както и договорна лихва в размер на годишния сконтов процент плюс 3 пункта върху сконтовия процент на ЕЦБ, считано от 20.09.2007 г. до окончателното плащане на главницата. 2. Сумата от 124 589.92 евро, обезщетение за вреди, произтичащи от разходи, направени в периода от 23.02.2005 г. – 17.06.2005 г., поради неосигурен достъп до обекта, заедно с договорна лихва в размер на 16 442.41 евро за забава в плащането на главницата за времето от 07.11.2005 г. до 10.09.2007 г., както и договорна лихва в размер на годишния сконтов процент плюс 3 пункта върху сконтовия процент на ЕЦБ, считано от 20.09.2007 г. до окончателното плащане на главницата. 3. Сумата от 141 624.37 евро, обезщетение за вреди, произтичащи от разходи, направени в периода от 18.06.2005 г. – 30.11.2006 г., поради неприемане на строителния обект след разваляне на договора, заедно с договорна лихва в размер на 2983.95 евро за забава в плащането на главницата за времето от 10.06.2007 г. до 10.09.2007 г., както и договорна лихва в размер на годишния сконтов процент плюс 3 пункта върху сконтовия процент на ЕЦБ, считано от 20.09.2007 г. до окончателното плащане на главницата. 4. Сумата от 213 254 лв. разноски по делото.

    Ищецът МОСВ обосновава искането ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

    Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

    За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

    или

    Вижте абонаментните планове


    Свързани съдебни актове

    Препраща към

    Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

    Цитирано в

    Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

    Цитирани норми и термини

    0 0 гласа
    Рейтинг
    Запишете се
    Известявайте ме за
    0 Коментари
    Inline Feedbacks
    Всички коментари